Algemene Voorwaarden

1. Definities

• GPR: Ghosi Power Reconstruction, gevestigd in België, hierna “Aannemer” genoemd.
• Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met GPR.
• Overeenkomst: elke afspraak tussen GPR en de Klant met betrekking tot werken, leveringen of diensten.

2. Toepasselijkheid

• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten van GPR, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
• Afwijkingen zijn enkel geldig indien schriftelijk bevestigd door GPR.

3. Offertes & Overeenkomsten

• Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
• Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door de Klant en aanvaarding door GPR.
• Prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

4. Uitvoering van de werken

• GPR voert de werken uit naar best vermogen, conform de geldende normen en wetgeving (o.a. AREI voor elektriciteit).
• De Klant staat in voor correcte en tijdige aanlevering van informatie, plannen en/of vergunningen.
• Meerwerken of wijzigingen buiten de offerte worden afzonderlijk gefactureerd.

5. Levering & Termijnen

• De opgegeven termijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
• Vertraging door omstandigheden buiten de wil van GPR (bv. weersomstandigheden, vertraging in levering van materialen, vergunningen, stakingen, ziekte, overmacht) kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

6. Prijzen & Betaling

• Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
• GPR kan een voorschot vragen vóór de start van de werken.
• Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €100.
• De Klant kan geen betaling inhouden wegens klachten of tegenvorderingen.

7. Keuring & Oplevering

• Voor elektriciteitswerken wordt, indien wettelijk vereist, een keuring uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme. De kosten hiervan zijn ten laste van de Klant, tenzij anders vermeld.
• De werken worden als opgeleverd beschouwd zodra de Klant de werken in gebruik neemt of binnen 8 dagen na schriftelijke melding van voltooiing zonder bezwaar.

8. Aansprakelijkheid & Garantie

• GPR is enkel aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan GPR toerekenbare fout.
• GPR is niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals winstderving, productieverlies of schade door verkeerd gebruik.
• De garantie op materialen wordt beperkt tot de garantie verleend door de fabrikant/leverancier.
• Schade door onoordeelkundig gebruik, gebrek aan onderhoud of externe factoren (overmacht, blikseminslag, vocht, brand, inbraak, etc.) valt niet onder de garantie.

9. Verplichtingen van de Klant

• De Klant zorgt dat de werf veilig, toegankelijk en voorzien is van de nodige nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, sanitair).
• De Klant is verantwoordelijk voor de wettelijk vereiste vergunningen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
• De Klant dient de werken te verzekeren tegen brand- en waterschade vanaf de aanvang van de werken.

10. Eigendomsvoorbehoud

• Geleverde materialen blijven eigendom van GPR tot volledige betaling van alle facturen.
• Indien de Klant in gebreke blijft te betalen, heeft GPR het recht materialen terug te nemen, ook indien deze reeds geplaatst zijn.

11. Klachten

• Klachten over uitgevoerde werken moeten binnen 8 dagen na oplevering schriftelijk gemeld worden.
• Bij verborgen gebreken geldt de wettelijke garantietermijn van 2 jaar voor aannemingswerken, tenzij uitgesloten door de aard van de werken of het gebruik.

12. Overmacht

• In geval van overmacht (bv. natuurrampen, brand, pandemie, oorlog, overheidsmaatregelen, leveringsproblemen, stakingen) wordt de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort zolang de situatie duurt.
• GPR is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

13. Beëindiging van de overeenkomst

• Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, heeft GPR het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling, onverminderd het recht op schadevergoeding.
• Indien de Klant de werken annuleert na ondertekening van de overeenkomst, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van het offertebedrag, vermeerderd met reeds gemaakte kosten.

14. Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank

• Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
• Geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar GPR gevestigd is.

Laatste update: 27-08-2025